Договор на услуги монтажа образец

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к

Договор на монтаж, установку кондиционеров

Договор на монтаж и установку кондиционеров.

Договор на монтаж и установку кондиционеров – документ, четко определяющий сроки выполнения работ, стоимость, оговаривает месторасположение блоков климатической системы. Нередко требует дополнения в виде разрешения компетентных органов на установку внешнего блока на фасаде здания, имеющего культурную, архитектурную, историческую ценность.

________________ ____ именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице ________________ _ , действующей на основании Устава, с одной стороны, и

________________ ____ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице ________________ _ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу кассетных кондиционеров в количестве ________________ . в течении ____________ календарных дней, после поступления денежных средств на счет «Исполнителя» ,предоплаты за оборудование в размере 100% .

1.2. Работы по настоящему Договору оказываются в соответствии с требованиями изложенным в Техническом задании (Приложение № 1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем собственными силами, в установленный Договором срок.

1.4. Место выполнения работ:

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания настоящего Договора и действует до « » 2013 г.

2.2. Срок выполнения работ составляет 7 (Семь) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

2.3. Срок действия настоящего Договора может быть прекращен в любое время по письменному соглашению сторон.

2.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ определяется в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой (Приложение № 1) и составляет руб. 00 коп. ( рубля 00 копеек) . НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в порядке п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

3.2. В цену Договора включены все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, включая накладные расходы, приобретение материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.

3.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Платежи Исполнителю по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

3.5. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного счета.

3.6. Предоплата по договору составляет ( рублей 00копеек ).

3.7. Оставшаяся сумма ( рубля 00 копеек ) выплачивается после подписания Сторонами Акта выполненных работ в течение семи календарных дней.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ — ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанного Исполнителем Акта сдачи — приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи — приемки выполненных работ направляет Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи — приемки выполненных работ или мотивированный отказ в его подписании.

4.3. В случае, если работы по настоящему Договору выполнены с нарушением технологии работ, они не подлежат оплате до устранения нарушений за счет Исполнителя.

4.4. Перечень дефектов и срок их устранения оформляется Актом за подписями Заказчика и Исполнителя. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней со дня получения им Акта сдачи – приемки выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

4.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном Акте.

4.6. Приемка выполненных работ производится комиссионно с участием представителей Заказчика и Исполнителя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязан:

5.1.1. выполнить работы по монтажу кондиционера в соответствии с Техническим заданием, надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

5.1.2. обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ;

5.1.3. обеспечивать в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности;

5.1.4. уведомить в письменной форме Заказчика в случае задержки срока выполнения работ;

5.1.5. соблюдать чистоту и порядок, включая уборку мусора после выполнения работ;

5.1.6. предоставить список сотрудников, данные для прохода на территорию Заказчика для выполнения работ;

5.1.7. своевременно устранять дефекты в работе, произошедшие по вине Исполнителя, выявленные в процессе выполнения работ и их приёмки, а также обнаруженные в течение гарантийного срока;

5.1.8. в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, при выполнении работ по настоящему Договору произошедшего по вине Исполнителя, оплатить стоимость нанесенного ущерба. Степень ущерба и сумма компенсации устанавливаются комиссией, состоящей из представителей сторон и фиксируются Актом, подписанным Сторонами.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

5.2.1. самостоятельно определять способы выполнения работ по Договору.

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ, а в случае обнаружения недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю, отказаться от приемки в целом или только забракованной ее части и установить Исполнителю срок для устранения обнаруженных недостатков.

6.1.2. обеспечить доступ сотрудников Исполнителя для выполнения работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора;

6.2.2. отказаться полностью или частично от работ, выполнение которых предусмотрено Договором, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов (на основании подтверждающих документов).

7. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

7.1. Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых им работ по Договору соответствует действующим стандартам, нормам и правилам.

7.2. Срок гарантии на материалы и работы, используемые и выполненные в рамках настоящего договора, составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации климатического оборудования, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним Актом, а в случае неявки Исполнителя — односторонним. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет, если он не докажет, что они произошли вследствие износа или неправильной эксплуатации.

7.4. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания указанного в п. 7.3 Договора Акта, от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и выявленные в результате сдачи – приемки выполненных работ.

8.2. В случае если Исполнитель не выполнил условия настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств и потребовать расторжения настоящего Договора.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% процента от общей стоимости работ по настоящему Договору.

8.4. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору, по причинам, не зависящим от Заказчика (не оформлен акт о перерыве работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от услуг по Договору за каждый день просрочки, следующий за днем истечения срока оказания услуг. Заказчик имеет право уменьшить сумму договора на сумму неустойки.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, а также не устранения недостатков и дефектов Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 1%, от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения работ.

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательство м Российской Федерации.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

8.8. В случае нанесения по вине Исполнителя порчи, ущерба Объекту, и/или результату работ Исполнитель возмещает Заказчику нанесенный ущерб в полном объеме. Степень ущерба и сумма компенсации устанавливаются комиссией, состоящей из представителей сторон и фиксируются Актом, подписанным Сторонами.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, вправе передать на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с установленными правилами подведомственнос ти и подсудности споров.

9.2. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

9.3. Под претензионным порядком в рамках настоящего Договора понимается обязанность Стороны по Договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Договора нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства , срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

9.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Договора, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в 2 (Двухдневный) срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства , препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительност и действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, и считается неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

12.2.1. по соглашению Сторон;

12.2.2. в судебном порядке;

12.2.3. в одностороннем порядке;

12.2.4. в иных случаях, установленных законодательство м Российской Федерации.

12.3. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна сообщить об этом другой стороне письменно в срок не менее 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банковских реквизитов, адреса в период действия настоящего Договора, она должна в течение 3 (Трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.

13.3. Приложения, указанные в настоящем Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Договора возмездного оказания услуг

Договор на оказание услуг по установке оборудования

г. Москва «13» декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Заря» именуемое в дальнейшем Поставщик в лице генерального директора Кожевникова Павла Сергеевича , действующего на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Янарин» , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Листовой Ирины Генадьевны , действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1) оказать услуги по установке оборудования Заказчика перечисленное в Спецификации оборудования (Приложение № 2) в офисе компании «Янарин» по адресу: 117280, г. Москва, ул. Красносельская д. 41; (далее по тексту настоящего Договора — Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Приложение N 1 и №2 к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги до 15 января 2017 г.
1.4. Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг.
1.5. До подписания Акта оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику схемы размещения оборудования.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора надлежащего качества.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение 7 (семи) дней после подписания настоящего Договора.
2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.
2.1.5. До подписания Акта оказанных услуг по получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном оказании услуг устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более 5 дней после получения сообщения.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.
2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг документацию и информацию.
2.3.2. Принять результат оказанных услуг по установке Оборудования и подписать Акт оказанных услуг не позднее 5 (пяти) дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.
Мотивированный отказ от приемки услуг и подписания Акта оказанных услуг должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) дней.
В случае неподписания в указанный выше срок Акта оказанных услуг и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.
2.3.4. Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3.1. Стоимость услуг по установке оборудования составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% — 76 271,19 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек .
3.2. Счет на оплату услуг по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Акта оказанных услуг.
3.3. Расчеты производятся Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонам обязательств по настоящему договору.

Договор на монтаж оборудования (образец)

Обновление: 6 февраля 2018 г.

Образец договора на монтаж оборудования

Составление договоров поставки и монтажа оборудования (образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи) может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Договор на монтаж оборудования

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду (т. е. гл. 37 ГК РФ). Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. 779 ГК РФ содержит перечень услуг, в число которых монтаж оборудования не входит. Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования.

По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику. В свою очередь заказчик берет на себя обязательство принять результат работы и перечислить исполнителю плату, установленную условиями договора.

Кроме этого, в договоре должно быть указано:

  • какое оборудование подлежит монтажу;
  • где именно оно устанавливается;
  • конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Особенности договора

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:

  • фундаментов;
  • опорных конструкций;
  • помещений, тоннелей и каналов и т.д.

Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать:

  • соответствие оборудования проектам;
  • комплектность узлов и агрегатов;
  • технические характеристики оборудования и его готовность к установке;
  • наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости).

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке.

Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях.

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

  • наименования и номера оборудования,
  • его количество и функционал;
  • технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
  • информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

Скачать образец договора на монтаж оборудования

Образец договора на выполнение работ по монтажу

Договор № 21
на монтаж системы видеонаблюдения

«__» _____________ г.

ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.
1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.
Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
4.1.2.Обеспечить:
— данный объект необходимыми материалами и оборудованием;
— производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;
— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.
4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.
4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;
4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.
4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.
4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.
4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.
5.2. Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.
5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.
5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.
5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.
Если Заказчик не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка, выполненных работ производится Заказчиком на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней или по объекту в целом. Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.
6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы.
6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов.
6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.
6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.
7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:
— предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора;
— остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).
7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.4. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусмотрена.
7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ

8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:
— быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика;
— поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.
8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.
8.3. Подрядчик гарантирует:
o Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиПами (ст.754 ГК), но в части не противоречащей действующему законодательству РФ.
o Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта — 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.
12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:
Приложение № 1 — Смета;
Приложение № 2 — График выполнения работ;
Приложение № 3 — Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.

Популярное:

  • Договор купли продажи авто с организацией Договор купли-продажи автомобиля между юридическим и физическим лицом Договор купли-продажи автомобиля Договор купли-продажи автомобиля между юридическим и физическим лицом Типовой […]
  • Мировой суд санкт-петербурга адрес Судебные участки ПОРЯДОК ПОДАЧИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 2.2. Требования к электронным образам […]
  • Все организации дубны Справочник «Дубна» Каталог организаций — 1.417 предприятий Доска объявлений Дубны Жёлтые страницы Дубны Печатный справочник. Выпуск № 1/1 подписан в печать 2010-01-03, тираж 5.000 экз., […]
  • Развод яндекс деньги Как разводят на денежных купонах Яндекса Вам каким-то образом удалось заполучить бонусный денежный купон Яндекса номиналом в 200-500 рублей? Не спешите радоваться и вводить данные своей […]
  • Договор купли продажи маломерного судна между юридическими лицами Договор купли-продажи лодки Страница обновлена: 07.02.2017 Маломерные суда подлежат обязательной регистрации в ГИМС. Кодекс торгового мореплавания предусматривает, что маломерным может […]
  • Дельта банк как вернуть деньги Пять условно честных способов вернуть деньги из проблемного банка За последние два года Национальный банк Украины вывел с рынка более 80 банков. Из них в этом году - 16. Не пострадали от […]